Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen
N & P Garten- und Landschaftsbau, Bartelskamp 5, 42549 Velbert
(nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt) und dem Kunden.

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde ein Angebot des Auftragnehmers schriftlich oder mündlich annimmt. Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.

3. Leistungen

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau, wie z. B. Gartengestaltung, Pflasterarbeiten, Pflanzungen, Pflegearbeiten und weitere verwandte Tätigkeiten.
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot.

4. Preise und Zahlung

  1. Die Preise richten sich nach dem individuellen Angebot.

  2. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes angegeben ist.

  3. Zahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig.

5. Ausführungsfristen

  1. Vereinbarte Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.

  2. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z. B. Wetterbedingungen) oder anderer, vom Auftragnehmer nicht zu vertretender Umstände verlängern die Leistungsfrist entsprechend.

6. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der Auftragnehmer die vertraglich vereinbarten Arbeiten ohne Behinderung durchführen kann (z. B. Zugang zu Grundstück, Wasser- und Stromanschlüssen).

7. Abnahme und Gewährleistung

  1. Nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Abnahme.

  2. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme, schriftlich anzuzeigen.

  3. Für berechtigte Mängel leistet der Auftragnehmer nach seiner Wahl Nachbesserung oder Ersatz.

8. Haftung

  1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

  2. Für Schäden, die durch höhere Gewalt oder durch unsachgemäße Behandlung durch den Kunden entstehen, wird keine Haftung übernommen.

9. Kündigung

Der Kunde kann den Vertrag jederzeit kündigen. In diesem Fall ist der Auftragnehmer berechtigt, die bis dahin erbrachten Leistungen sowie entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

  1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

  2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Velbert.

11. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.